Наврех
Связаться с нами

Спасибо. Ваш запрос принят.

В ближайшее время мы свяжемся с вами.

БиЛайн +7(964) 593-8032

г.Москва, ул.Рябиновая, д.41, к.1
Демонстрационный зал, офис, склад.

leader.m.siding@gmail.com

ДОГОВОР №______________

г. _____________ «__»_____________ 2016 г.

_____________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ______________ в лице __________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по установке (монтаж, демонтаж)
______________________________________________________________________
по адресу: ___________________________________________________________

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить работы, указанные в п.1.1 Договора, в размере и в сроки, установленные настоящим Договором.

1.3. Для выполнения работ, указанных в п. 1.1. Договора, Заказчик за свой счет приобретает необходимые материалы и оплачивает их доставку.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1 произвести замер и определить необходимость тех или иных материалов и комплектующих для монтажа ___________________

2.1.2. произвести установку (монтаж, демонтаж) _______________________________

не позднее ___________

2.1.3. сдать объект работ Заказчику по акту приема-передачи в течение ______ дней после окончания монтажных работ;

2.1.4. Убрать строительный мусор после окончания работ.

2.2.Заказчик обязан:

2.2.1. принять и оплатить работы в соответствии с условиями настоящего Договора;

2.2.2. в течение _____ дней после уведомления Подрядчика об окончании работ, либо по истечении срока, указанного в п.2.1.2. настоящего Договора, осмотреть и принять результат работ; при обнаружении недостатков и дефектов в работе в течение _____ дней после ее сдачи немедленно заявить об этом Подрядчику;

2.2.3. оплатить работу по цене, в порядке и сроки, указанные в п. 2.1.2., п. 3.1. и п.3.2. настоящего Договора;

2.2.4. до принятия работ по акту приема-передачи от Подрядчика обеспечивать сохранность оборудования, инструментов и иного имущества Подрядчика, находящегося по месту осуществления монтажа.

2.3. Подрядчик вправе:

2.3.1. сдать выполненную работу досрочно;

2.3.2. перенести срок сдачи из-за резко ухудшающихся погодных условий, при которых невозможно производить монтаж, не более чем на _____ дней по истечении срока, указанного в п. 2.1.2. настоящего Договора.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

2.4.2. отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему результата работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по договору составляет ________________ рублей.

3.2. Оплата работы производится Заказчиком в три этапа:

первый платеж в размере 50 % от суммы, указанной в п. 3.1. Договора, а именно ______ рублей, осуществляется после всех согласование с Заказчиком, закупки и доставки необходимых материалов для монтажа;

второй платеж, а именно _________ рублей, вносится по факту выполнения работ на 25%;

третий платеж, а именно _________ рублей, вносится по факту выполнения работ на 25% при сдаче-приемке.

3.3. Сумма, указанная в п. 3.1. Договора, выплачивается Подрядчику путем перечисления на его расчетный счет, указанный в п.5. Договора, либо путем внесения наличных в кассу Подрядчика.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1. Заказчик принимает работу путем подписания акта приема-передачи в течение _____ дней с момента извещения об окончании работ либо по истечении срока, указанного в п. 2.1.2. настоящего Договора.

4.2.При завершении работ по настоящему Договору Подрядчик и Заказчик совместно подписывают акт приема-передачи выполненных работ

4.3. При просрочке выполнения работ по Договору Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере _____ % от суммы договора за каждый день просрочки.

4.4. Ни одна из сторон по настоящему договору не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия или бедствия техногенного характера.

4.5. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

4.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, — по одному для каждой из сторон.

4.7. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности решаться путем переговоров. В случае невозможности достижения согласия спор передается на рассмотрение в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством РФ.

5. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Подрядчик:
ООО «Лидер»
ИНН ____________, БИК _____________
ОГРН ________________
К/С ______________________
Р/С ______________________
__________________________
Тел.: ____________________
Генеральный директор

_____________/_____________./

м.п.

Заказчик::

____________________________/ Ф. И. О. /


Скачать текст договора в формате Word
Скачать текст договора в формате PDF